Top.Mail.Ru
Ответы на вопросы
Считать ли приостановку работ изменением срока выполнения работ

Вопрос:
Заключили контракт на проектно-изыскательские работы. В процессе производства работ, в рамках срока выполнения работ, совместно с подрядчиком составили акт о приостановке работ. Можно ли расценить акт о приостановке работ как изменение срока выполнения работ?
Ответ на вопрос подготовил:

Иванов Иван Иванович
Эксперт в области государственного и муниципального заказа
Составление акта о приостановке работ не является изменением срока выполнения работ. Стороны приостанавливают работы, если возникли непредусмотренные препятствия для выполнения работ, которые необходимо устранить в рамках взаимодействия сторон. Условия о приостановке работ и обязанность заказчика о содействии подрядчику в выполнении проектных работ указаны в статье 716, 718 и 762 ГК.
Оформленная приостановка работ поможет подрядчику, в дальнейшем, избежать выплаты неустойки за возможную просрочку работ по контракту.
Позиция сформирована, исходя из анализа части 1, 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, статьи 716, 718, 762 ГК и судебной практики по вопросам приостановки работ ПИР и при строительных работах - постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2016 № 09АП-55092/2016 по делу № А40-74528/16, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.03.2014 по делу № А53-323/2013, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 28.03.2018 № Ф04-387/2018 по делу № А67-5554/2017.















































































































Вопросы экспертам системы
Close
Вопрос эксперту